KCI등재
방위사업계약 지체상금과 계약이행보증금에 대한 소고 - K2전차개발 사업관련, 서울고등법원 2022. 5. 12. 선고 2021나2021287 판결 - = Study on Delay Compensation and Contract performance bond in Defense Program Contracts: K2 tank mass production business related, Seoul High Court Sentencing on May 12, 2022 2021Da 2021287 Judgment
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2022
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
59-94(36쪽)
KCI 피인용횟수
0
DOI식별코드
제공처
In the K2 tank mass-production program(2nd), the failure to develop a domestic transmission delayed the whole project. Hyundai Rotem was the system company(general contractor), and SNT Dynamics was the transmission providing company(subcontractor), which is an important part of whole project. Since Hyundai Rotem’s delay compensation was calculated based on the total contract amount and the the compensation was caused by the fault of subcontractor, which Hyndai Rotem had not had the right to select, the question of whether Delay Compensation was excessive was raised. The Defense Acquisition Program Administration(DAPA) has amended the Munitions Procurement Management Regulations to address the problem of excessive delays for system companies. As this revision of the regulations enforces, the amount of compensation the system company has to pay is calculated based only on the contract amount of the supplier, not the entire contract amount, if the system company is unable to select a supplier(subcontractor) and the delay occurs due to the fault of the supplier. In addition, if the system company pays the delay compensation caused by the supplier to the DAPA, it is necessary to get recompense from the supplier. To this end, most of companies are signing a contract about performance bond. In the K2 tank development project, Hyundai Rotem also signed a contract about performance bond for SNT Dynamics with the Machinery Financial Cooperative. As SNT Dynamics failed to develop a domestic transmission, Hyundai Rotem filed a contract performance bond claim against the Machinery Financial Cooperative. While the district court consider the performance guarantee as the estimated amount of damages, the court of appeal consider the performance guarantee as a collateral for damages. According to this differences in perspctive, the distirct court reduced the performance bond but the court of appeal did not. The K2 tank mass production program(2nd) reveals issues such as the delay liability between system developers and suppliers, and appropriate distribution of delay compensation between the companies. the distirct court has a problem in that it simply judged the contract performance bond in this case as the expected amount of compensation without reviewing the legal nature of the contract performance bond. Researches regarding to the resolution of these disputes needs to continue.
더보기K2전차 양산 사업에서 국산 변속기 개발 실패로 사업이 지연되었다. 이 사업은 현대로템이 체계개발업체였고, 변속기는 SNT중공업이 협력업 체였다. 변속기를 SNT중공업이 양산하지 못하자, 현대로템은 방위사업청 에 지체상금책임을 부담할 것이 예상되었다. 현대로템의 자신이 선택할 수 없었던 협력업체의 귀책에 따라 지체상금을 부과받았고, 지체상금은 전체계약금액을 기준으로 산정되었기 때문에 지체상금이 부당⸱과도하다 는 문제가 제기되었다. 방위사업청은 체계업체의 과도한 지체상금문제를 해결하기 위해서 군수품조달관리규정을 개정하였다. 이번 규정개정을 통 해서, 체계업체가 협력업체를 선택할 수 없는 경우, 협력업체의 귀책사유 로 지체가 발생하면 체계업체는 계약금액 전체가 아닌, 협력업체의 계약 금액에 대한 지체상금만 납부하도록 개선한 것이다. 이와 더불어 체계업 체는 협력업체로 인해서 얻은 손해를 방위사업청에 납부하게 될 경우, 이 로 인한 손해를 협력업체에 구상할 필요가 있다. 이를 위해서 계약이행보 증금을 계약하고 있다. K2전차 양산 사업에서도 현대로템은 자본재공제 조합에 SNT중공업에 대한 계약이행보증금계약을 체결하였다. SNT중공 업이 국산 변속기 개발에 실패하자, 현대로템은 자본재공제조합을 상대 로 계약이행보증금청구를 하였다. 원심 법원은 계약이행보증금을 손해배 상예정액으로 보았고, 2심은 손해의 담보로 성격을 달리 보았다. 이러한 계약이행보증금에 대한 성격을 달리 판단함에 따라, 원심 법원은 계약이 행보증금을 감액했으나, 2심은 감액하지 않았다. 이러한 원심 법원은 해 당 계약이행보증금에 대한 법적 성격에 대한 검토를 하지 않고, 이 사건 계약이행보증금을 단순하게 손해배상예정액으로 판단하였다는 점에서 문제가 있다. K2전차 양산 사업은 체계개발업체와 협력업체의 지체상금, 업체들간의 구상관계라는 쟁점이 발생하고 있다. 앞으로 방위사업에 대 한 분쟁해결을 위한 연구가 지속될 필요가 있다.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2022-08-23 | 학회명변경 | 영문명 : Chungnam National University Law Resarch Institute -> Chungnam National University Law Research Institute | KCI등재 |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2013-12-31 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> Journal of Law | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.65 | 0.65 | 0.73 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.74 | 0.79 | 0.817 | 0.22 |
서지정보 내보내기(Export)
닫기소장기관 정보
닫기권호소장정보
닫기오류접수
닫기오류 접수 확인
닫기음성서비스 신청
닫기음성서비스 신청 확인
닫기이용약관
닫기학술연구정보서비스 이용약관 (2017년 1월 1일 ~ 현재 적용)
학술연구정보서비스(이하 RISS)는 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
주요 개인정보 처리 표시(라벨링)
목 차
3년
또는 회원탈퇴시까지5년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한3년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한2년
이상(개인정보보호위원회 : 개인정보의 안전성 확보조치 기준)개인정보파일의 명칭 | 운영근거 / 처리목적 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 보유기간 | |
---|---|---|---|---|
학술연구정보서비스 이용자 가입정보 파일 | 한국교육학술정보원법 | 필수 | ID, 비밀번호, 성명, 생년월일, 신분(직업구분), 이메일, 소속분야, 웹진메일 수신동의 여부 | 3년 또는 탈퇴시 |
선택 | 소속기관명, 소속도서관명, 학과/부서명, 학번/직원번호, 휴대전화, 주소 |
구분 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
KERIS 개인정보 보호책임자 | 정보보호본부 김태우 | - 이메일 : lsy@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0439 - 팩스번호 : 053-714-0195 |
KERIS 개인정보 보호담당자 | 개인정보보호부 이상엽 | |
RISS 개인정보 보호책임자 | 대학학술본부 장금연 | - 이메일 : giltizen@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0149 - 팩스번호 : 053-714-0194 |
RISS 개인정보 보호담당자 | 학술진흥부 길원진 |
자동로그아웃 안내
닫기인증오류 안내
닫기귀하께서는 휴면계정 전환 후 1년동안 회원정보 수집 및 이용에 대한
재동의를 하지 않으신 관계로 개인정보가 삭제되었습니다.
(참조 : RISS 이용약관 및 개인정보처리방침)
신규회원으로 가입하여 이용 부탁 드리며, 추가 문의는 고객센터로 연락 바랍니다.
- 기존 아이디 재사용 불가
휴면계정 안내
RISS는 [표준개인정보 보호지침]에 따라 2년을 주기로 개인정보 수집·이용에 관하여 (재)동의를 받고 있으며, (재)동의를 하지 않을 경우, 휴면계정으로 전환됩니다.
(※ 휴면계정은 원문이용 및 복사/대출 서비스를 이용할 수 없습니다.)
휴면계정으로 전환된 후 1년간 회원정보 수집·이용에 대한 재동의를 하지 않을 경우, RISS에서 자동탈퇴 및 개인정보가 삭제처리 됩니다.
고객센터 1599-3122
ARS번호+1번(회원가입 및 정보수정)