KCI등재
장기계속공사계약제도의 공법적 쟁점과 시사점 - 대법원 2018. 10. 30 선고 2014다235189 전원합의체 판결을 중심으로 - = Legal issues and Implications of the Long-Term Continuous Construction Contracts – Supreme Court 2018. 10. 30., 2014Da235189 -
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2019
작성언어
-주제어
KDC
360
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
229-258(30쪽)
KCI 피인용횟수
3
제공처
소장기관
대법원 2018. 10. 30 선고 2014다235189 전원합의체 판결에서 다수의견은 장기계속공사의 경우 총공사기간은 각 연차별 계약의 체결에 따라 연동되는 것으로 이에 대한 법적 구속력이 없기 때문에 총공사기간의 연장을 이유로 한 계약금액의 증액을 인정할 수 없다고 판단하였다. 이에 비하여 소수의견은 총괄계약의 연장에 대하여 계약금액 조정신청이 불가능하다고볼 경우, 계약상대자는 총 공사기간의 연장에 따른 계약금액의 조정을 받을 수 있는 기회자체를 박탈당하게 되기 때문에 총괄계약의 독립성을 인정하여야 한다고 판단하였다. 장기계속공사계약은 공사계약의 실질적 목적은 총괄계약으로 실현되고, 연차별 계약은 예산사정에 따라 기술적 편의적으로 하나의 계약을 수개의 차수로 분리한 것에 불과하다. 특히, 발주자의 책임 있는 사유로 연차별 계약의 공백기 또는 연차별 계약의 공사기간 연장이 발생함에도 발주자는 다음 연차별 계약에 해당 공사비용을 포함하는 방법으로 연차별 계약을 추가, 총공사기간을 연장하는 사례가 발생할 수 있다. 이 경우 총괄계약의 효력을 부정한다면 계약상대자는 계약금액의 조정 신청이 불가능하게 되어 간접공사비를 일방적으로 부담할 수 밖에 없다. 이에 따라 장기계속공사계약의 집행기준 및 공사기간 연장에 따른 간접비 지급의 경우 총괄계약도 장기계속공사계약의 집행기준으로 적용하고, 추가 간접비가 발생하는 경우에는 계약금액 조정의 법리에 따라 발주기관이 추가 간접비를 지급하도록 하여야 한다. 이를 위하여 국가 및 지방자치단체는 “국가계약법 시행령” 및 “지방계약법 시행령”, (계약예규) 공사계약일반조건 등 하위 규칙을 개정하여 계약금액의 조정에 대한 집행기준으로 총괄계약을 규정하고, 계약상대방의 귀책이 아님에도 불구하고 공사기간의 연장이 발생하는 경우 발주기간이 추가 간접비를 지급할 수 있는 법적 근거를 마련하여야 한다. 또한, 행정조달계약은 재원(財源) 조달의 성격, 담당 공무원의 통제 문제, 사법상 계약과 다른 특수성 등이 있기 때문에 공법상 계약으로 보아야 한다. 따라서 장기계속공사계약은 공법상 계약으로 보아야 하며, 장기계속공사계약의 현실을 파악하기 위하여 행정소송법 상 당사자소송으로 해결하여야 한다. 당사자소송은 성질상 행정소송이지만 편의상 민사소송으로 다루어진 행정사건을 전문성, 특수성을 토대로 판단하여 국민의 권리구제에 기여할 수 있다. 이를 위하여 장기계속공사계약이 당사자소송의 대상으로 적용되기 위한 구체적인 논의와 함께 행정소송법 개정안이 마련될 필요가 있다.
더보기In the Supreme Court 2018. 10. 30., 2014Da235189, the majority of the opinions determined that the contract amount cannot be increased on the grounds of extension of the total construction period because there is no legal binding force for the entire project contract of long-term continuous construction contracts is linked according to the conclusion of each annual contract. In contrast, the minority opinions decided that the legal force should be recognized of the entire project contract because the contract partner would deprive itself of the opportunity to obtain adjustment of contract amount due to extension of the total construction period. A long-term continuous construction contract is realized as a general contract, and an annual contract is merely a technical and expedient separation of a single contract by several different levels depending on the budget situation. In particular, even if there is a break in the annual contract or an extension of the construction period of the annual contract due to the responsible reason of the order, the orderer may extend the total construction period by adding the annual contract to the next annual contract by including the construction cost. In this case, if the legal force of the entire project contract is denied, the contract partner can not apply for the adjustment of contract amount, and the overhead cost must be paid unilaterally. The entire project contract shall be applied as the execution standard for long-term continuous construction contracts and the payment of overhead cost for extension of construction period, and the order authority shall pay additional overhead cost in accordance with the legal principles on adjustment of contract price. To this end, the state and local governments shall revise the “Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party” and “Enforcement Decree of the Act on Contracts to which a Local Government is a Party”, “General conditions of construction contract” etc. to define the overall contract as the enforcement standard for adjusting of contract price, and provide a legal basis for the extension of the period of the order in which the order is not attributable to the other party. In addition, Government procurement should be regarded as a contracts in public law because it has the nature of financing, problems of control of the officials in charge, and other specificities than judicial contracts. Therefore, long-term continuous construction contracts should be regarded as contracts in public law and settled by a party suit under the “Administrative Litigation Act” to understand the reality of long-term continuous construction contracts. The party suit is an administrative suit due to its nature, but the administrative case dealt with as a civil procedure for convenience can be judged on the basis of professionalism and specificity, thus contributing to the relief of the people s rights. To this end, it is necessary to prepare a revision to the “Administrative Litigation Act”, together with a detailed discussion for the application of long-term continuous construction contracts to as the cases of Party suit.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2002-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | KCI후보 |
1999-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.84 | 0.84 | 0.73 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.69 | 0.69 | 0.687 | 0.35 |
서지정보 내보내기(Export)
닫기소장기관 정보
닫기권호소장정보
닫기오류접수
닫기오류 접수 확인
닫기음성서비스 신청
닫기음성서비스 신청 확인
닫기이용약관
닫기학술연구정보서비스 이용약관 (2017년 1월 1일 ~ 현재 적용)
학술연구정보서비스(이하 RISS)는 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
주요 개인정보 처리 표시(라벨링)
목 차
3년
또는 회원탈퇴시까지5년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한3년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한2년
이상(개인정보보호위원회 : 개인정보의 안전성 확보조치 기준)개인정보파일의 명칭 | 운영근거 / 처리목적 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 보유기간 | |
---|---|---|---|---|
학술연구정보서비스 이용자 가입정보 파일 | 한국교육학술정보원법 | 필수 | ID, 비밀번호, 성명, 생년월일, 신분(직업구분), 이메일, 소속분야, 웹진메일 수신동의 여부 | 3년 또는 탈퇴시 |
선택 | 소속기관명, 소속도서관명, 학과/부서명, 학번/직원번호, 휴대전화, 주소 |
구분 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
KERIS 개인정보 보호책임자 | 정보보호본부 김태우 | - 이메일 : lsy@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0439 - 팩스번호 : 053-714-0195 |
KERIS 개인정보 보호담당자 | 개인정보보호부 이상엽 | |
RISS 개인정보 보호책임자 | 대학학술본부 장금연 | - 이메일 : giltizen@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0149 - 팩스번호 : 053-714-0194 |
RISS 개인정보 보호담당자 | 학술진흥부 길원진 |
자동로그아웃 안내
닫기인증오류 안내
닫기귀하께서는 휴면계정 전환 후 1년동안 회원정보 수집 및 이용에 대한
재동의를 하지 않으신 관계로 개인정보가 삭제되었습니다.
(참조 : RISS 이용약관 및 개인정보처리방침)
신규회원으로 가입하여 이용 부탁 드리며, 추가 문의는 고객센터로 연락 바랍니다.
- 기존 아이디 재사용 불가
휴면계정 안내
RISS는 [표준개인정보 보호지침]에 따라 2년을 주기로 개인정보 수집·이용에 관하여 (재)동의를 받고 있으며, (재)동의를 하지 않을 경우, 휴면계정으로 전환됩니다.
(※ 휴면계정은 원문이용 및 복사/대출 서비스를 이용할 수 없습니다.)
휴면계정으로 전환된 후 1년간 회원정보 수집·이용에 대한 재동의를 하지 않을 경우, RISS에서 자동탈퇴 및 개인정보가 삭제처리 됩니다.
고객센터 1599-3122
ARS번호+1번(회원가입 및 정보수정)